Pays : République du Mali
Maître d’Ouvrage : Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), Direction générale des Routes (DGR), Unité Nationale de Coordination des projets et programmes (UNC-Mali-NSS)
Projet : Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières au Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS)
Référence : Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML
Titre du Marché : travaux d’aménagement de 6,116 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Diéma et de 5,515 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Sandaré en deux (2) lots.
Référence de l’AOI : ML – PACRIR – 498552 – CW – RFB
Émis le : 05 juin 2026
Le Gouvernement du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché des travaux d’aménagement de 6,116 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Diéma et de 5,515 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Sandaré en deux (2) lots.
Le Ministère des Transports et Infrastructures (MTI) à travers la Direction générale des Routes (DGR) et l’Unité Nationale de Coordination (UNC-Mali-NSS) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage (MO) invite, par la présente, les soumissionnaires à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux d’aménagement de 6,116 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Diéma et de 5,515 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Sandaré en deux (2) lots comme suit :
Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent les prestations suivantes :
Laboratoires, bureaux et logements, maintenance et entretien des Laboratoires, bureaux et logements de la Mission de Contrôle et de l’Administration, Fourniture d’un (01) véhicule à l’administration etc. Voir BPU 100.
Débroussaillage et nettoyage de l’emprise, démolition d’ouvrages divers, dépose et mise en dépôt tout corps d’état. Voir BPU 200.
Décapage terre végétale, purges, déblai meuble mis en dépôt, déblais de toute sorte, remblayage. Voir BPU 300.
Couche de graveleux latéritiques, imprégnation au bitume fluidifié (Cut-back 0/1), couche d’accrochage au bitume fluidifié 400/600, béton bitumineux BBSG-2 0/14 d’épaisseur 3 cm pour revêtement.
Travaux confortatifs des ouvrages maintenus, exécution de dalots longitudinaux rectangulaires en béton armé, exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, aménagement de collecteurs/fossés en maçonnerie de moellons, fourniture et pose de dallette/passerelle série lourde en béton armé, armatures double nappes sur caniveaux ou fossés revêtus, dalots cadres en béton armé, y compris armature Fe 500 et toutes sujétions d’exécution. Voir BPU 500.
Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W, stockage 200 AH, provision pour déplacement de réseaux divers, fourreau de réservation diamètre 110 mm. Voir BPU 600.
Signalisations horizontales : peinture rétroréfléchissante, peinture rétroréfléchissante de type T1 ligne d’axe, peinture rétroréfléchissante de type T3 ligne d’axe, peinture rétroréfléchissante de type T2 ligne de rive, peinture rétroréfléchissante, zébras, lignes d’arrêt ou passage piétons. Voir BPU 700.A.
Signalisations verticales : gamme normale, fourniture et pose de panneaux de police triangulaires (A), (AB) et (G), fourniture et pose de panneaux de police circulaires (B), fourniture et pose de panneaux de police octogonaux (AB), fourniture et pose de panneaux de signalisation de type C et D, fourniture et pose de panneaux de localisation (E), fourniture et pose de Balise J5. Voir BPU 700.B.
Équipement : balise délinéateur de type J6, fourniture et pose de balise de virage en béton de type J1, fourniture et pose de bornes penta kilométrique, glissières de sécurité, avertisseurs sonores, bandes rugueuses, ralentisseurs de vitesse normalisée, homologation nationale. Voir BPU 700.C.
Organisation des campagnes de sensibilisation sur les risques sanitaires et les maladies transmissibles (IST/VIH/SIDA, grippes, dysenterie, etc.), les risques VBG/EAS/HS, la sécurité routière auprès des élèves des écoles traversées, la mise en place d’une infirmerie de chantier et achat des extincteurs, le suivi environnemental et social sera effectué par le comité de suivi piloté par la DNACPN et ses démembrements. Voir BPU 800.
Les délais d’exécution des travaux, incluant la saison des pluies, sont fixés comme suit :
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour plusieurs lots et peuvent se voir attributaires de plus d’un lot.
Les soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas où ils se seraient attribuer plus d’un marché sont autorisés à le faire, à condition que ces rabais soient inclus dans la lettre d’offre.
Dans ce cas, ils doivent démontrer la capacité technique, la capacité financière, la capacité en termes de matériels, les ressources humaines et expériences justifiées distinctes par lots soumissionnés.
| Désignation | Lot 1 | Lot 2 |
|---|---|---|
| Couche de fondation en graveleux latéritique pour chaussée, accotements et stationnements (m3) | 21 741 | 12 066 |
| Couche de nivellement (m3) | 17 096 | 9 960 |
| Fourniture et mise en œuvre d’un béton bitumineux BBSG-2 0/14 d’épaisseur 3 cm pour revêtement (bitume de classe 35/50) (m3) | 29 1954 | 17 1605 |
| Fourniture et mise en œuvre d’une imprégnation au bitume fluidifié (Cut-back 0/1) (m3) | 69 643 | 57 263 |
| Fourniture et mise en œuvre d’une couche d’accrochage au bitume fluidifié 400/600 (m3) | 68 316 | 56 172 |
| Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, y compris réhausse continue (ml) | 11 355 | 7 029 |
| Exécution de fossé trapézoïdal en maçonnerie de moellons (ml) | 0 | 1 436 |
| Dalots cadres en béton armé comprenant toutes sujétions d’exécution (ml) | 70 | 130 |
| Ouvrages de tête amont et/ou aval pour dalots béton armé y compris armature Fe 500 (U) | 4 | 14 |
| Fourniture et pose de dallette / passerelle série lourde en béton armé double nappes sur caniveaux ou fossés revêtus (ml) | 3 684 | 2 433 |
| Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W, stockage 200 AH (U) | 341 | 343 |
La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI », 7ème édition de septembre 2025, « le Règlement de Passation de Marchés », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés.
Les offres seront évaluées conformément au processus d’évaluation défini dans le dossier d’appel d’offres.
Les pondérations suivantes s’appliqueront aux critères notés, y compris les facteurs techniques et autres que le prix :
Les soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’UNC/Mali-NSS sise à Medina-Coura Rue 47 Porte 212 Bamako – Mali.
Tél. : +223 20 21 57 25 ou +223 20 21 40 33
Courriel : uncpar5@gmail.com
Ils peuvent examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau de lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00, heure locale = GMT, à l’adresse indiquée ci-dessous.
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.
La méthode de paiement consiste en un dépôt direct du montant d’achat du dossier sur le compte bancaire indiqué ci-dessous.
Le dossier pourra ensuite être retiré auprès de l’Unité Nationale de Coordination du Projet Mali-NSS à Bamako, sur présentation physique ou transmission par courriel de la quittance de versement du montant d’achat du DAO.
Compte « Projet PACRIR-NSS » ouvert à la BNDA
| Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | Code SWIFT |
|---|---|---|---|---|
| ML043 | 01001 | 00200102973 | 96 | BNDAMLBAXXX |
IBAN ML13 ML04 3010 0100 2001 029 7396
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe ou envoi par courriel.
Les soumissions doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 juillet 2026 à 10h00, heure locale = GMT.
L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis.
Toute soumission reçue en retard sera écartée.
Les enveloppes extérieures de l’offre marquées « Original de l’offre », et les enveloppes intérieures marquées « Partie technique » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et de toute personne qui souhaite assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous :
Direction générale des Routes (DGR)
Salle de réunion au Rez-de-Chaussée
Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI)
Toutes les enveloppes marquées « Partie financière » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres.
Les soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, pour un montant de :
Une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale.
Les exigences en matière de qualifications figurant à la section III du DAO sont résumées dans le tableau suivant :
| Lots | Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction au cours des trois (03) dernières années | Avoir exécuté au cours des quinze (15) dernières années à compter de janvier 2010, deux (02) marchés de construction ou réhabilitation de voirie avec revêtement en BB et couche d’assise en grave bitume et en latérite amélioré au ciment spécifiés à la section III du DAO | Avoir en liquidités ou accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit autre que l’avance de démarrage |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 425 000 $US | 3 295 000 $US | 2 428 000 $US |
| 2 | 18 101 000 $US | 3 295 000 $US | 2 263 000 $US |
Disposer du matériel et du personnel spécifié dans la section III – Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres.
Voir le DPAO pour des informations plus détaillées.
Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres.
L(es) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) :
Direction générale des Routes (DGR)
Salle de réunion au Rez-de-Chaussée
Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI)
À l’attention de : Daouda Moussa KONE, Coordonnateur par intérim
Adresse : Medina-Coura Rue 47 Porte 212 Bamako – Mali
Tél. : +223 20 21 57 25 ou +223 20 21 40 33 ou +223 20 21 92 30
Courriel : uncpar5@gmail.com avec copie à dkmariok49@gmail.com
Site web : www.uncmali.com
Bamako, le 05 juin 2026
P/I – Le Coordonnateur de l’Unité Nationale de Coordination P/I
Le Coordonnateur Adjoint
Daouda Moussa KONE
Chevalier de l’Ordre National